Remplacement de l'armoire de synchronisation, phase A

Date de modification : 2026-05-25

Champ modifié : Nature de la garantie de soumission

Texte supprimé : Traite bancaire, Chèque visé (certifié)

Texte ajouté :  N/A

Nom de l’Organisme public : Centre Intégré de Santé et Services Sociaux de Laval

Numéro de l’appel d’offres : 2025-0680-AO

Titre : Remplacement de l'armoire de synchronisation, phase A (CSL)

Description : Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval lance un appel d'offres public pour la sélection d'un entrepreneur général.  Ce projet vise principalement le remplacement de l'armoire de synchronisation de l'Hôpital de la Cité-de-la Santé de Laval. Les travaux incluent la démolition sélective des infrastructures actuelles ainsi que la fourniture et l'installation de nouveaux équipements de distribution (panneaux, câblages et dispositifs connexes).

Afin de garantir la continuité des services dans ce milieu hospitalier opérationnel 24h/24 et 7j/7, l'entrepreneur devra déployer une génératrice temporaire. Le mandat comprend également la mise aux normes, l'intégration de protections parasismiques, ainsi que les essais de mise en service.

L’entrepreneur doit aussi se référer aux plans et devis complets (architecture, mécanique, électricité et structure) pour déterminer l’ampleur précise des travaux et des mesures de protection requises.

Les travaux consistent à, mais sans s’y limiter :

            ·       La fourniture de tous les permis autres que celui pour construction requis, incluant les documents afférents;

            ·        La démolition des éléments;

·        Les travaux temporaires;

·        Les travaux de confinements relatifs à la lutte contre les infections;

·        Les travaux de confinements relatifs à la sécurité des usagers;

·        Les percements;

·        La coordination des travaux selon le phasage et l’échéancier à être fourni par l’entrepreneur ;

·        Participer aux réunions hebdomadaires avec le chargé de projet et autres rencontres sur demande;

·        L’enlèvement des déchets;

·        Le nettoyage journalier et final du chantier;

·        La fourniture des documents relatifs à la documentation et la fermeture duchantier.

Horaire des travaux :

Les travaux qui ne perturbent pas les activités périphériques de l’établissement pourront se faire pendant les heures suivantes, soit entre 7h et 17h. Les autres travaux devront se faire le soir et les fins de semaines. Aucune tolérance ne sera acceptée avant ou après ces heures de travail.

Les interruptions de service devront être coordonnées avec le département du service technique au moins 10 jours ouvrables avant l’intervention. Toutes les coupures de service se feront de soir, de nuit ou de fin de semaine, dépendant des impacts sur le fonctionnement des services et des opérations courantes, sans frais compensatoires pour l’Entrepreneur. (ANNEXE    I)

Échéancier des travaux : 

Le respect de l’échéancier est de l’essence même du présent contrat.

Le délai de livraison est estimé à cinquante (50) semaines. La date de livraison devra être approuvée par le CISSS. Le CISSS se réserve le droit de reporter le début des travaux si la date de livraison proposée est jugée trop rapprochée, et ce, afin de coordonner les travaux avec les opérations de l’hôpital.

Le délai contractuel pour l’exécution des travaux est de douze (12) semaines à compter de la mobilisation au chantier, excluant les vacances de la construction et les congés fériés.

La date de mobilisation au chantier devra être préalablement autorisée par le chargé de projet du CISSS de Laval.

Le chantier doit être en continue, aucun arrêt ne sera accepté pour raison de logistique, ou manque de main d’œuvre, par conséquent la mobilisation au chantier débutera dès la disponibilité de tous les matériaux.

Note : Aucune réclamation de prolongation de chantier NE sera acceptée si l’échéancier des travaux est à l’intérieur du délai contractuel.

Bureau de chantier :

Aucun bureau chantier ne sera disponible dans les lieux de travail. Si nécessaire, un emplacement pour une roulotte de chantier, aux frais de l’Entrepreneur, pourra être coordonné avec le service technique ou le chargé de projet.

Autres directives :

Les ouvriers ne doivent en aucun cas entrer en contact avec la clientèle du centre par mesure de sécurité. Le site doit être sécurisé avec une clôture de chantier. Son accès doit être possible que pour les ouvriers, la clôture de chantier doit être cadenassée en dehors des heures de travail de l’entrepreneur.

Visite des lieux :

Une visite des lieux non obligatoire est prévue le 27 avril 2026 à 10h. Le point de rassemblement pour cette visite est fixé à l’entrée principale de l’hôpital Cité-de-la-Santé au RDC, 1755 Bd René-Laennec, en la ville de Laval, province de Québec, H7M 3L9.

L’adjudication sera faite au SOUMISSIONNAIRE présentant le prix le plus bas tout en étant conforme aux exigences.

Sûretés :

Garantie de soumission : oui

Garantie d’exécution : oui

Accords de libéralisation des marchés publics applicables :

Accord Québec-Ontario (ACCQO)

Accord de Libre-échange canadien (ALEC)

Demande d’information :

Afin d’assurer l’uniformité d’interprétation des documents d’appel d’offres et de faciliter l’échange d’information, les soumissionnaires qui désirent recevoir de l’information ou des précisions au regard de l’appel d’offres doivent obligatoirement le faire par écrit en communiquant avec la personne responsable du dossier.

Identifier votre courriel comme suit : 2025-0680-AO Remplacement de l’armoire de synchronisation, phase A, (CSL)

- Personne-ressource : Tamara Ka

- Courriel : [email protected]

Documents :

Les personnes intéressées peuvent se procurer les documents d’appel d’offres que par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SÉAO (www.seao.ca)

Réception (dépôt) des soumissions:

Les soumissions seront reçues à la date et à l’endroit suivants :

Date: 2026-05-14

Heure: 10h00

Endroit Service des approvisionnements :

Bureau R-35

Adresse Hôpital Juif de réadaptation

3205, Place Alton-Goldbloom

Laval (Québec) H7V 1R2

*Important: Le Centre intégré de santé et des services sociaux de Laval ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues.