Rénovation – Laboratoire de transition de l’hôpital régional de Chisasibi

Description

IDENTIFICATION DU CONTRAT

Numéro du contrat : 0225

Titre : Rénovation – Laboratoire de transition de l’hôpital régional de Chisasibi

Lieu : 21, rue Maamu à Chisasibi

Le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James (ci-après le « Maître de l’ouvrage ») lance un Appel d’offres public en ce qui concerne le contrat de construction susmentionné.

Tout Soumissionnaire doit se conformer aux exigences énoncées dans les Documents d’appel d’offres. Les Documents d’appel d’offres peuvent uniquement être obtenus par l’entremise du Système électronique d’appel d’offres (SEAO) à l’adresse www.seao.ca.

Attention : Seuls les documents exigés par le Maître de l’ouvrage conformément aux Documents d’appel d’offres doivent être présentés avec la Soumission afin d’éviter toute situation susceptible de rendre la Soumission conditionnelle ou restrictive.

AVIS IMPORTANTS

Description des Travaux

Les travaux de construction comprennent, sans s’y limiter :

· Mobilisation de chantier

· Installation de protections temporaires

· Instauration de mesures de sécurité de chantier

· Effectuer les travaux de démolition selon les plans et devis établis

· Effectuer les travaux de construction selon les plans et devis établis

· Mobilisation de la main-d’œuvre locale

· Frais d’hébergement et de repas

Recommandation de dépôt des soumissions par voie électronique

Le Maître de l’ouvrage recommande fortement aux Soumissionnaires de déposer leur Soumission par voie électronique par l’entremise du SEAO.

Autorisation de contracter et Attestation de Revenu Québec

Les Soumissionnaires sont fortement invités à présenter, le plus tôt possible, conformément aux exigences des Documents d’appel d’offres, leur demande d’attestation du ministère du Revenu du Québec et, le cas échéant, leur demande d’autorisation de contracter de l’Autorité des marchés publics (l’« AMP ») afin de faire en sorte que ces exigences soient respectées avant la date et l’heure limites de réception des Soumissions précisées dans les Instructions aux soumissionnaires.

Non-participation à l’Appel d’offres

Toute personne ou entreprise qui a obtenu les Documents d’appel d’offres et qui ne présente pas de Soumission doit remplir le « Questionnaire de non-participation » joint en annexe et le transmettre au gestionnaire de l’appel d’offre à l’adresse électronique suivante : [email protected]

RETARD DANS L’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX

Le Soumissionnaire retenu commencera les travaux le 15 mai 2025 au plus tard et les achèvera de manière substantielle le 14 août 2025 au plus tard.

GARANTIE DE SOUMISSION

Une garantie de soumission d’un montant correspondant à 5 % du prix soumis doit être présentée avec la Soumission. La garantie de soumission doit prendre la forme d’un cautionnement ou d’une lettre de garantie irrévocable et satisfaire à toutes les exigences précisées dans les Instructions aux soumissionnaires.

CONDITIONS

Le Maître de l’ouvrage prendra en considération uniquement les Soumissions présentées par des Soumissionnaires démontrant qu’ils ont, à la fois :

1) un établissement au Québec ou dans un territoire visé par un Accord intergouvernemental applicable;

2) les qualifications et les permis requis en vertu de la Loi sur le bâtiment (RLRQ, c. B-1.1).

Visite des Lieux

Le Maître de l’ouvrage organisera une visite des lieux non obligatoire. Les Soumissionnaires intéressés doivent être présents au lieu, à l’heure et à la date précisés dans les Instructions aux soumissionnaires. La présence à cette réunion est fortement recommandée

Toute information verbale fournie à un Soumissionnaire au cours de cette réunion ne lie pas le Maître de l’ouvrage. Les questions et réponses seront présentées formellement par écrit.

RÉCEPTION ET OUVERTURE DES SOUMISSIONS

Réception des Soumissions

a) Transmission des Soumissions par voie électronique

Les Soumissions transmises par voie électronique doivent être reçues par le SEAO à l’adresse www.seao.ca au plus tard à la date et à l’heure limites de réception des Soumissions précisées dans les Instructions aux soumissionnaires.

Pour les questions techniques concernant la transmission électronique des Soumissions, communiquez avec le service à la clientèle de la SEAO au 1 866-669-7326.

Ouverture des Soumissions

L’ouverture des Soumissions a lieu à la date et à l’heure limites de réception des Soumissions précisées dans les Instructions aux soumissionnaires. Un enregistrement de l’ouverture sera publié sur le SEAO après l’ouverture.

DÉPÔT DE PLAINTES

Toute plainte contre le Maître de l’ouvrage conformément à l’article 21.0.4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, c. C-65.1) doit être reçue à l’adresse électronique [email protected] au plus tard à la date et à l’heure limites de réception des Soumissions précisées dans les Instructions aux soumissionnaires.

DEMANDE DE PRÉCISION

Les Soumissionnaires souhaitant obtenir des précisions concernant le présent Appel d’offres doivent transmettre une demande de précision au Gestionnaire de l’appel d’offres par courrier électronique à l’adresse [email protected]cinq (5) Jours ouvrables au plus tard avant la date et l’heure limites de réception des Soumissions précisées dans les Instructions aux soumissionnaires et mentionner les numéros du Contrat et de l’avis du SEAO dans l’objet du courrier électronique. Si une demande de précision est reçue cinq (5) Jours ouvrables ou moins avant la date et l’heure limites de réception des Soumissions, le Maître de l’ouvrage se réserve le droit de ne pas prendre en compte cette demande.

RÉSERVE

Le Maître de l’ouvrage n’est pas tenu d’accepter une Soumission.

Rénovation – Laboratoire de transition de l’hôpital régional de Chisasibi

Description

Documents officiels (10)

Addendas (21)

Soumissionnaires (2)

Codes UNSPSC

Donneur d'ouvrage

Vous voulez être averti des AO comme celui-ci ?